Договор поставки товаров по отгрузочным разнарядкам

Содержание

Договор поставки товара по отгрузочным разнарядкам (товар изготавливается поставщиком; поставляется путем сдачи транспортной организации; доставляется железнодорожным транспортом)

дата и место подписания

_________________, именуем__ в дальнейшем “Поставщик”, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________, именуем__ в дальнейшем “Покупатель”, в лице _________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
——————————–

Поставщиком является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность (статья 506 Гражданского кодекса Российской Федерации).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором в течение срока его действия Поставщик обязуется изготавливать и передавать товар по согласованной номенклатуре получателям в соответствии с разнарядками Покупателя, а Покупатель обязуется обеспечить надлежащую приемку товара и оплатить его в размере и порядке, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Ассортимент товара и цена, по которой Поставщик обязуется поставлять товар в рамках настоящего Договора, указаны в Спецификации (Приложение N 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕНА, КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1.

Наименование, цена единицы, количество товара и общая сумма Договора, требования к качеству и комплектности товара определяются Поставщиком по согласованию с Покупателем и отражаются в согласованной сторонами разнарядке (отгрузочные разнарядки), которая после оформления становится неотъемлемой частью настоящего Договора. Разнарядка подписывается уполномоченными представителями сторон и скрепляется печатями. При необходимости стороны вправе в разнарядке согласовать также иные условия.

2.2. Качество товара должно соответствовать требованиям, указанным в сертификатах соответствия или других документах, определяющих качество товара.

2.3. Проверка качества, комплектности товара, а также упаковки (тары) производится Покупателем либо получателем в установленном порядке после прибытия товара на станцию назначения.

При этом Покупатель (получатель) обязан в течение ____ дней письменно уведомить Поставщика о выявленных несоответствиях товара условиям Договора.

Если такое уведомление от Покупателя к Поставщику не поступит в течение _____ дней с даты прибытия товара на станцию назначения, то считается, что Поставщик надлежащим образом выполнил условия Договора, касающиеся качества, количества, комплектности, тары (упаковки) и сроков поставки.

2.4. Увеличение Поставщиком цены товара в одностороннем порядке в течение срока действия настоящего Договора не допускается.

2.5. Каждая партия товара по количеству, качеству и комплектности также должна соответствовать требованиям, указанным в разнарядке.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. В течение срока действия настоящего Договора обеспечивать производство товара, являющегося предметом настоящего Договора, в количестве, необходимом для полного выполнения своих обязательств перед Покупателем.

3.1.2. Осуществлять поставку товара в установленные в разнарядке сроки.

3.1.3. Немедленно извещать Покупателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товара.

3.1.4. Поставлять товар надлежащего качества.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Обеспечивать приемку товара соответствующими получателями после его прибытия на станцию назначения.

3.2.2. Оплачивать приобретаемый товар в порядке и сроки, установленные в настоящем Договоре.

3.2.3. Предоставлять Поставщику отгрузочные разнарядки не позднее чем за _____ дней до отправки соответствующей партии товара.

3.3. Поставщик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в случаях неоднократного нарушения сроков оплаты, непредставления отгрузочных разнарядок в течение более чем _____ календарных месяцев, а также в других случаях, предусмотренных законом и настоящим Договором.

3.4.

Покупатель вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора, в случае если __% товара хотя бы одной партии окажется ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя или указанного Покупателем иного получателя товара срок, а также неоднократного нарушения сроков поставки. Покупатель также вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора и в других, предусмотренных законом и Договором случаях.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Оплата товара производится Покупателем на основании счетов, выставляемых Поставщиком, в течение ____ дней после получения Покупателем счета. Счета выставляются Поставщиком в течение ___ дней после получения от Покупателя соответствующей отгрузочной разнарядки.

4.2. Поставщик вправе не производить отгрузку товара по соответствующей отгрузочной разнарядке, если к дате очередной отгрузки за Покупателем будет числиться задолженность по предыдущим отгрузкам. В этом случае надлежащей датой отгрузки соответствующей партии товара по отгрузочной разнарядке будет считаться следующий рабочий день после погашения Поставщиком соответствующей задолженности.

4.3. В подтверждение оплаты Покупатель обязуется предоставлять Поставщику по факсу копии платежных поручений с обязательным указанием цели платежа (оплата по Договору N _____ от “__”_________ ____ г., счету N ________ от “__”_______ ____ г. и т.д.).

5. ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА И ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Поставщик отгружает товар получателям согласно указаниям Покупателя на основании отгрузочных разнарядок, подписанных Покупателем. В разнарядках должны быть указаны отгрузочные реквизиты получателя, наименование, количество товара, даты составления и отправки разнарядки Продавцу и другие необходимые сведения.

5.2. Отгрузочные разнарядки предоставляются Покупателем не реже ___ и не чаще ____ раз в месяц. Количество подлежащего отправке товара по одной разнарядке не должно быть менее _____ и более ______ единиц товара.

5.3. При поступлении от Покупателя отгрузочной разнарядки соответствующее количество товара надлежащим образом упаковывается и резервируется за Покупателем. Отправка партии товара осуществляется по указанным в отгрузочной разнарядке реквизитам в течение _____ после получения разнарядки.

5.4. Соответствующая партия товара по количеству должна соответствовать требованиям, указанным в разнарядке.

5.5. Обязательства Поставщика по поставке соответствующей партии товара считаются выполненными с даты сдачи товара транспортной организации при условии отправки товара по транспортным реквизитам получателя, указанным в соответствующей отгрузочной разнарядке.

5.6. Приемка товара осуществляется указанным в отгрузочной разнарядке получателем либо уполномоченным представителем Покупателя в соответствии с принятыми на железной дороге правилами.

5.7. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.

5.8. Право собственности на соответствующую партию товара переходит к Покупателю после оплаты им этой партии товара.
Риск случайной гибели или случайного повреждения товара несет Покупатель с момента передачи Поставщиком товара транспортной организации для отправки Получателю.

5.9. Доставка товара получателям осуществляется железнодорожным транспортом.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения условий настоящего Договора стороны несут ответственность, установленную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случаях когда Покупатель (получатель) не принимает товар без законных на то оснований, Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора.

При этом Покупатель обязан уплатить Поставщику штраф в размере ___% от стоимости товара, оплатить Поставщику расходы по транспортировке и хранению товара в полном объеме и возместить убытки в виде неполученной прибыли от продажи товара.

При этом при исчислении неполученной прибыли стороны исходят из того, что она составляет не менее ____% от стоимости соответствующей партии товара.

6.3. За просрочку оплаты товара Покупатель уплачивает пеню в размере ___% за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного товара. При этом общая сумма пени не может превышать подлежащей оплате стоимости товара.

6.4. За просрочку поставки товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню из расчета ____% от стоимости соответствующей партии товара за каждый день просрочки. При этом общая сумма пени не может превышать стоимости непоставленной в срок партии товара.

6.5. Установленная законом или Договором неустойка за недопоставку или просрочку поставки товаров взыскивается с Поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество товаров в последующих периодах поставки (иное может быть предусмотрено в Договоре).

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры по настоящему Договору стороны будут по возможности решать путем переговоров.

8.2. При недостижении согласия споры решаются в Арбитражном суде __________.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до “___”_________ _____ г.

9.2. Договор может быть изменен или расторгнут только по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством. Стороны вправе продлить действие договора на новый срок.

9.3. Изменение, расторжение или продление срока действия Договора оформляется дополнительным соглашением, подписываемым сторонами, либо путем обмена письмами, телеграммами, телетайпограммами, телефонограммами, радиограммами с подтверждением их получения.

9.4. Сторона, получившая предложение об изменении или о расторжении Договора либо о продлении срока действия Договора, обязана дать ответ другой стороне не позднее 10 дней после получения предложения. При недостижении сторонами соглашения спор между сторонами разрешается по заявлению заинтересованной стороны в судебном порядке.

9.5. Односторонний отказ от исполнения Договора (полностью или частично) допускается: в случае существенного нарушения Договора одной из сторон;

при поставке товаров с отступлением по качеству от стандартов,

Источник: //www.xn----ctbbbejw6bbbwcle.xn--p1ai/index.php?doc=2059

Образец отгрузочной разнарядки по договору поставки

Договор поставки товаров по отгрузочным разнарядкам

Ответственность Сторон 15. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим гражданским законодательством России. 20. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в 2-х экземплярах.

20.

Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон: Поставщика: с указание кода: ___________________________ Почтовый адрес и индекс: _______________________________________ Номера телефонов для справок по договору: ______________________ Отгрузочные реквизиты с указанием кодов: Для вагонных отправок: _________________________________________ Для контейнеров: _______________________________________________ Для мелких отправок: ___________________________________________ Банковские реквизиты: Наименование учреждения банка: _________________________________ Расчетный счет Nо.

Договор поставки (отгрузка товара осуществляется по отгрузочной разнарядке)

Поставщик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных ему в связи с непредставлением Покупателем отгрузочной разнарядки. 6.1. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах — по одному для каждой из Сторон.

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до [число, месяц, год]. 6.3. В случае, если ни одна из Сторон после истечения срока действия Договора не заявит о его расторжении, то Договор пролонгируется на тех же условиях на [срок].

7.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случае существенного нарушения договора одной из Сторон.

7.2. Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях: — поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок; — неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

7.3.

Договор поставки товара по отгрузочным разнарядкам (товар изготавливается продавцом; поставляется путем сдачи транспортной организации; товар доставляется железнодорожным транспортом; предусмотрено условие о возмещении убытков в виде разницы в цене в случае расторжения договора; указываются последствия несоблюдения условия о количестве товара) (Кабанов О.М., 2009)

3.4.

Покупатель вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора, в случае если __% товара хотя бы одной партии окажется ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя или указанного Покупателем иного получателя товара срок, а также неоднократного нарушения сроков поставки. Покупатель также вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора и в других предусмотренных законом и Договором случаях.

Отгрузочная разнарядка, ее форма и назначение

Документ, который называется «отгрузочная разнарядка», используется в тех случаях, когда покупатель какого-либо товара не получает его непосредственно, а направляет одному или нескольким другим получателям.

Этим документом он дает поставщику указание, в какие адреса и в каких количествах необходимо отгрузить предусмотренный договором товар.

Основой для использования отгрузочной разнарядки является соответствующий договор, которым для покупателя оговаривается право указывать поставщику его действия по поводу отгрузки.

Этот договор может иметь в своем составе данные по сроку предоставления отгрузочной разнарядки поставщику.

Если этот срок в договоре не предусматривается, разнарядка должна быть отправлена поставщику не менее чем за месяц до планового момента поставки. Получателем товара в соответствии с таким договором выступает третья сторона, участвующая в финансовых взаимоотношениях, но не представляющая ни одну из сторон соглашения.

Подобные случаи, когда передача продукции или товаров производится субъектам хозяйствования, которые не являются непосредственными участниками договоров, но представляют собой конечных потребителей данного товара или продукции, предусмотрены Гражданским кодексом РФ статьей 509 пункт 2. Именно в соответствии с данным законом такие операции должны обязательно быть оформлены отгрузочными разнарядками.

Никакой унифицированной формы, установленной и регламентированной каким-либо законом или инструкцией, отгрузочная накладная не имеет. Как может выглядеть отгрузочная разнарядка – образец можно легко найти в Интернете или разработать соответствующую форму самостоятельно, с учетом того, что в данный документ должна входить следующая обязательная информация:

официальное наименование той организации, которая в соответствии с договором отправляет товар;
наименование организации, выступающей в роли получателя товара;
вид товара, его наименование;
единица измерения, которой определяется количество поставляемого товара, отправляемое количество и стоимость отправляемого товара;
данные договора, на основании которого выполняется данная поставка с указанием его номера и даты;
информация об условиях поставки товара;
особые условия, которые отправитель предусматривает для осуществления транспортирования товара, а также особенности выполнения поставки, которые необходимы для того, чтобы поставка была произведена быстро и с обеспечением максимальной безопасности и сохранности транспортируемого груза;
подписи всех исполнителей, имевших отношение к осуществлению поставок согласно заранее заключенному договору.

Отгрузочная разнарядка является официальным документом, на основании которой предприятие-отправитель выполняет соответствующие действия.

Образец. Договор поставки товаров по отгрузочным разнарядкам

IV.

16. Дополнительная ответственность Сторон: _____________________ ____________________________________________________________________.

V. Дополнительные условия и заключительные положения 17. Дополнительные условия по настоящему договору: ____________.

Договор поставки продовольственных товаров по отгрузочной разнарядке

3.7. Доставка товаров осуществляется Поставщиком путем отгрузки их [указать вид транспорта].

Покупатель (получатели) обязан(ы) в этот же срок проверить количество и качество принятых товаров и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить Поставщика.

4.3. В случае получения поставленных товаров от транспортной организации Покупатель (получатели) обязан(ы) проверить соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эти товары от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.

Новые бизнес идеи

14. Расчеты за товары производятся _____________________________ (после получения всех частей ____________________________________________________________________.

комплекта, по мере поступления товаров, входящих в комплект) IV. V. Дополнительные условия и заключительные положения 17.

Дополнительные условия по настоящему договору: ____________. 18. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством России, регулирующим поставку товаров.

Примерная форма договора поставки (отгрузка товара осуществляется по отгрузочной разнарядке)

4. Цена и порядок расчетов 4.1. Покупатель оплачивает поставляемые ему Поставщиком товары по ценам, указанным в спецификации. 4.2. Оплата производится в безналичном порядке за каждую партию то- вара отдельно в течение __ дней с момента получения счета-фактуры.

4.3. В случае, если поставка товаров будет осуществляться отдельны- ми частями, входящими в комплект, оплата товаров будет производится после отгрузки последней части, входящей в комплект. 5. Ответственность Сторон 5.1.

В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан по выбору Покупателя вернуть ему уплаченную за товар сумму или заменить товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.

Источник: //civilyur.ru/obrazec-otgruzochnoj-raznarjadki-po-dogovoru-postavki-92947/

Договор поставки товаров по отгрузочным разнарядкам

Договор поставки товаров по отгрузочным разнарядкам
Тип документа: Договор поставкиДля того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 8,9 кб

Для регулирования длительного сотрудничества составляется документ.

Договор будет выступать основой при определении прав и обязанностей сторон, в нем можно узнать детали о поставке, сроках и возможной ответственности при невыполнении некоторых условий.

Спецификация идет в приложении к данному договору. В ней указываются основные данные о продукции, гарантия и соответствие качеству. Товары поставляются в специальной таре, которая сохраняет целостность отдельной единицы продукции. Если тара многоразовая, то должны быть индивидуальные сроки ее возврата.

Порядок расчета

В соответствии с настоящим договором, Покупатель оплачивает товар с учетом:

предоставляемых надбавок;
некоторых скидок.

Для каждого отдельного Покупателя Поставщик может применять дополнительные формы и условия оплаты. Каждый из них оговаривается индивидуально и прописывается в договоре.

Обе стороны, которые принимают непосредственное участие в составлении настоящего документа, несут полную ответственность. Если при сотрудничестве возникают споры, то их регулировать стоит начинать на переговорах ответственных лиц. При невозможности мирным путем решить вопросы, составляется нормативный документ, и дело направляется в судебные инстанции.

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке по отгрузочным разнарядкам произведенных им товаров в ассортименте, количестве и в сроки согласно спецификациям, прилагаемым к настоящему договору и являющимся его неотъемлемыми частями.

1.2. Качество поставляемого товара определяется .

1.3. Согласование Сторонами уточненных технических характеристик и дополнительных требований к качеству и комплектности, не предусмотренных утвержденной технической документацией, производится в следующем порядке .

1.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой продукции в течение .

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Товары поставляются в сроки, указанные в спецификациях. Поставщик имеет право досрочной поставки продукции. Поставщик принимает заявки на срочное изготовление продукции, если для этого имеются соответствующие возможности, о чем уведомляет Покупателя.

2.2. Поставка товаров осуществляется путем их отгрузки получателям, указанным в отгрузочной разнарядке. В случае, когда товары отгружаются Поставщиком нескольким получателям, указанным в отгрузочной разнарядке Покупателя, товары, поставленные одному получателю сверх количества, предусмотренного в отгрузочной разнарядке, не засчитываются в покрытие недопоставки другим получателям.

2.3. Отгрузка товаров производится .

2.4. Поставка товаров в количестве менее минимальных норм, включенных в спецификацию, производится в порядке, указанном в спецификации.

2.5. Поставщик вправе отгружать товары по частям.

2.6. Товары поставляются в таре и (или) упаковке, соответствующих стандартам, техническим условиям, номера и индексы которых указываются в спецификациях.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Покупатель оплачивает поставленные Поставщиком товары по следующей цене: .

3.2. К оптовым ценам на поставляемую продукцию устанавливаются следующие доплаты (надбавки) и скидки: .

3.3. Расчеты между Сторонами производятся путем .

3.4. Расчеты за товары производятся .

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим гражданским законодательством России.

4.2. Дополнительная ответственность Сторон: .

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Дополнительные условия по настоящему договору: .

5.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством России, регулирующим поставку товаров.

5.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в 2-х экземплярах.

5.4. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, предусмотренных договором. Сообщение Покупателя об изменении реквизитов получателя принимается к исполнению Поставщиком для отгрузки продукции в установленный договором срок, если такое сообщение поступит к Поставщику не позднее дней до начала соответствующего периода поставки.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик

Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Телефон/факс:
ИНН/КПП:
Расчетный счет:
Банк:
Корреспондентский счет:
БИК:
Подпись:

Покупатель

Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Телефон/факс:
ИНН/КПП:
Расчетный счет:
Банк:
Корреспондентский счет:
БИК:
Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Вы нашли то что искали?

* Нажимая на одну из этих кнопок, Вы помогаете формировать рейтинг полезности документов. Спасибо Вам!

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: //dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%BC-1

Договор поставки продовольственных товаров по отгрузочной разнарядке – Советы юриста – АНГАРД.РФ

Договор поставки товаров по отгрузочным разнарядкам

г. [место заключения договора] [дата заключения договора] [Полное наименование хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставку продовольственных товаров], именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с одной стороны и

[полное наименование хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую деятельность], именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю продовольственные товары в обусловленные настоящим договором сроки, а Покупатель обязуется принять и оплатить их.

1.2. Ассортимент и количество продовольственных товаров определяются в спецификациях, которые согласовываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Качество товара

2.1.

Поставщик гарантирует, что поставляемые по настоящему договору товары соответствуют по качеству действующим в РФ ГОСТам, техническим условиям (ТУ), медико-биологическим требованиям и санитарным нормам качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также удовлетворяют требованиям, установленным федеральным законом от 02.01.2000 г. N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

2.2. Качество поставляемых по настоящему договору товаров подтверждается действующими сертификатами соответствия и прочими документами, подтверждающими соответствие качества товара действующим в РФ требованиям.

Срок действия сертификатов соответствия должен иметь силу в течение всего срока годности/реализации товаров. Сертификаты соответствия входят в состав комплекта сопроводительной документации на товар и в обязательном порядке передаются Покупателю.

2.3. Товар должен быть надлежащим образом упакован и замаркирован в соответствии с ГОСТами и ТУ. Тара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении и исключать свободный доступ к нему.

2.4. Сопроводительные документы на товар оформляются на русском языке и должны содержать необходимый и достаточный объем информации о товаре.

2.5. Поставщик обязан поставить товар с остаточным сроком годности не менее 50%.

2.6. Покупатель вправе возвратить Поставщику продовольственные товары с истекшим сроком реализации, только в случаях, если возврат таких товаров допускается или предусмотрен законодательством Российской Федерации.

Возврат товаров будет производиться по цене [вписать нужное — это может быть та же цена, по которой товар был продан покупателю, либо цена с дисконтом].

3. Периоды и порядок поставки товаров

3.1. Товары поставляются в течение срока действия договора отдельными партиями.

3.2. Отгрузка (передача) товаров осуществляется Поставщиком получателям, указанным в отгрузочной разнарядке.

3.3. В отгрузочной разнарядке указываются адреса получателей, периодичность и график поставки каждому из них.

3.4. Отгрузочная разнарядка должна быть направлена Поставщику не позднее чем за тридцать дней до наступления периода поставки.

3.5. Досрочная поставка товаров может производиться с согласия Покупателя. Товары, поставленные досрочно и принятые покупателем, засчитываются в счет количества товаров, подлежащих поставке в следующем периоде.

3.6. Непредставление Покупателем отгрузочной разнарядки в установленный срок дает Поставщику право либо отказаться от исполнения настоящего договора, либо потребовать от Покупателя оплаты товаров. Кроме того, Поставщик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных в связи с непредставлением отгрузочной разнарядки.

3.7. Доставка товаров осуществляется Поставщиком путем отгрузки их [указать вид транспорта].

4. Приемка продовольственных товаров Покупателем

4.1. Покупатель (получатели) обязан(ы) совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие продовольственных товаров, поставленных в соответствии с настоящим договором.

4.2. Принятые Покупателем (получателями) товары должны быть им осмотрены в срок [вписать нужное].

4.4. Поставщик, допустивший недопоставку товаров в отдельном периоде поставки, обязан восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия настоящего договора.

4.5. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена. Товары, поставленные до получения Поставщиком уведомления, Покупатель обязан принять и оплатить.

4.6. Ассортимент товаров, недопоставка которых подлежит восполнению, определяется соглашением Сторон. При отсутствии такого соглашения Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товаров в ассортименте, установленном для того периода, в котором допущена недопоставка.

4.7. Поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено договором поставки, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров другого наименования, входящих в тот же ассортимент, и подлежит восполнению, кроме случаев, когда такая поставка произведена с предварительного письменного согласия Покупателя.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Отгружать товар в адрес получателей указанным транспортом в согласованные сроки.

5.1.2. Извещать надлежащим образом получателей об отправке товара, а также направлять ему другие извещения, требующиеся ему для осуществления обычно необходимых мер для принятия поставки товара.

5.1.3. Предоставлять Покупателю (получателям) транспортные и сопроводительные документы.

5.1.4. За свой счет обеспечить упаковку и тару, необходимую для поставки продовольственных товаров.

5.1.5. В случае недопоставки товаров в отдельном периоде поставки восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия настоящего договора.

5.2. Покупатель (получатели) обязан(ы):

5.2.1. Оплатить поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных настоящим договором.

5.2.2. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие продовольственных товаров, поставляемых в соответствии с настоящим договором.

5.2.3. Возвратить Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступил товар, в месте отгрузки во время следующей поставки товаров или в любое другое время по требованию Поставщика.

5.3. Покупатель вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до замены товара.

6. Переход рисков, связанных с товаром

6.1. Поставщик несет все риски, потери или повреждения товара до момента его поставки Получателю.

6.2. Получатель несет все риски, потери или повреждения товара с момента его получения.

7. Цена и порядок расчетов

7.1. Покупатель оплачивает поставляемые Поставщиком товары по ценам, указанным в спецификации.

7.2.

В случае, если федеральными законами предусмотрено государственное регулирование цен на отдельные виды товаров, торговых надбавок (наценок) к ценам на них (в том числе установление их предельных (максимального и (или) минимального) уровней органами государственной власти), цены на такие товары, торговые надбавки (наценки) к ценам на них устанавливаются в соответствии с указанными федеральными законами, а также принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами данных органов государственной власти и (или) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

7.3. Перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и порядок установления предельно допустимых розничных цен на них устанавливаются Правительством Российской Федерации.

7.4. Оплата производится в безналичном порядке за каждую партию товара отдельно по следующим правилам:

7.4.1. Продовольственные товары, на которые срок годности установлен менее чем десять дней, подлежат оплате в срок не позднее чем десять рабочих дней со дня приемки таких товаров Покупателем (получателем).

7.4.2. Продовольственные товары, на которые срок годности установлен от десяти до тридцати дней включительно, подлежат оплате в срок не позднее чем тридцать календарных дней со дня приемки таких товаров Покупателем (получателем).

7.4.3. Продовольственные товары, на которые срок годности установлен свыше тридцати дней, а также алкогольная продукция, произведенная на территории Российской Федерации, подлежат оплате в срок не позднее чем сорок пять календарных дней со дня приемки таких товаров Покупателем (получателем).

7.5. Оплата продовольственных товаров в срок, установленный правилами, определенными пунктом 7.4. настоящего договора, осуществляется при условии исполнения Поставщиком обязанности по передаче документов, относящихся к поставкам таких товаров.

7.6. В случае, если Поставщик не передает или отказывается передать Покупателю документы, которые он должен передать сроки оплаты продовольственных товаров, установленные правилами, определенными пунктом 7.4. настоящего договора, увеличиваются на период предоставления Поставщиком по запросу Покупателя указанных документов.

7.7. Стороны пришли к соглашению о включении в цену настоящего договора вознаграждения, выплачиваемого Покупателю в связи с приобретением им у Поставщика определенного количества продовольственных товаров — [вписать нужное].

Размер вознаграждения составляет [вписать нужное (не может превышать десять процентов от цены приобретенных продовольственных товаров)]. Размер указанного вознаграждения не учитывается при определении цены продовольственных товаров.

Не допускается выплата указанного вознаграждения в связи с приобретением Покупателем отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, указанных в перечне, установленном Правительством Российской Федерации.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан по выбору Покупателя вернуть ему уплаченную за товар сумму или заменить товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим требованиям, предъявляемым к данному виду продовольственных товаров.

8.2. За недопоставку или просрочку поставки товаров Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере [в процентах]% от стоимости всей партии товаров за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

8.3. За несвоевременную оплату переданного в соответствии с настоящим договором товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере [в процентах]% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случае существенного нарушения договора одной из Сторон.

9.2. Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:

— поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;

— неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

9.3. Нарушение договора Покупателем предполагается существенным в случаях неоднократного нарушения сроков оплаты товаров.

9.4. Настоящий договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении.

9.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.

9.7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до [указать срок].

9.8. В случае если ни одна из Сторон после истечения срока действия договора не заявит о его расторжении, то договор пролонгируется на тех же условиях на тот же срок.

9.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2009 г.

N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I «О защите прав потребителей», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Поставщик [вписать нужное]

М. П.

Покупатель [вписать нужное]

М. П.

Источник: //xn--80aaif6bu.xn--p1ai/obrazcy-dokumentov/dogovory-kupli-prodazhi-meny-arendy-i-dr/dogovory-postavki/dogovor-postavki-prodovolstvennyh-tovarov-po-otgruzochnoj-raznaryadke/