Договор толлинга (по пошиву из давальческого сырья)
Образец договора топлинга
В частности, на увеличение стоимости сырья (материалов) могут быть отнесены затраты по его доставке до склада переработчика.По оценке, указанной в договоре или накладной, учет сырья (материалов) производится и у организации-переработчика.
Прием материалов из переработки, если производится их доработка, оформляется выпиской приходного ордера (ф. N М-4), готовой продукции — двухсторонним актом приема-сдачи готовой продукции.Хозяйственные операции по договору толлинга, предусматривающие оплату услуг переработчику, отражаются в учете у давальца бухгалтерскими записями:Д-т сч.
10-1 «Сырье и материалы»К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»отражается приобретение сырья;Д-т сч.
Договор толлинга это
В том случае, когда рассматриваемый договор нельзя отнести ни к одному известному в законе образцу, он считается непоименованным (п.
Это связано с тем, что он содержит признаки предусмотренного законом договора подряда. Несмотря на то что и в обиходе, и даже в судебной практике можно встретить такие наименования сторон, как давалец и переработчик (Постановление ФАС Московского округа от 17.06.2013 по делу N А40- 51605/11-23-418).
Так, договор подряда заключается на изготовление
Договор толлинга (по пошиву из давальческого сырья)
Подрядчик выполняет работы по настоящему Договору своими силами с использованием собственного оборудования из сырья Заказчика.
1.2.1. Требования к качеству сырья: ___________________________.
1.3. Требования Заказчика к результату работ: 1.3.1. 1.4. Право собственности на готовую продукцию и отходы, полученные в результате переработки сырья, принадлежит Заказчику.
2.1.
Договор толлинга (переработки углеводородного сырья)
1.2. Требования Заказчика к результату работ: 1.2.1. Норма выхода полученной продукции: _____________________.
1.2.2. Стандарты и технические характеристики полученной продукции: _____________________________________________. 1.2.3. Качество полученной продукции должно отвечать следующим требованиям: _____________________________________________.
1.3. Право собственности на готовую продукцию и отходы, полученные в результате переработки углеводородного сырья, принадлежит Заказчику. 2.1. Заказчик обязуется: 2.1.1.
Не позднее ________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику углеводородное сырье по накладной по форме N М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а.2.1.2. Требования к качеству углеводородного сырья, предоставляемого Заказчиком: ______________________________________________. 2.1.3. В случае получения от Подрядчика
Договор толлинга это . пример, образец, налогообложение, с иностранной компанией, давальческий договор
Конструкция договора толлинга законом прямо не предусмотрена, поэтому для его правовой квалификации необходимо определить существо содержащихся в нем обязательств.
Юридическая квалификация любого гражданско-правового договора осуществляется в зависимости не от его названия и того, как поименованы его стороны, а от существа включенных в него обязательств.
Все договоры исходя из второй части ГК РФ и специальных нормативных правовых актов РФ могут быть отнесены к определенным типам, видам и подвидам (например, купля-продажа (тип), поставка товаров (вид), поставка товаров для государственных и муниципальных нужд (подвид)).
Если договор одновременно включает сразу несколько элементов (допустим, элементы аренды и оказания услуг), то такой договор по своей правовой природе относится к смешанным договорам, и в соответствующих частях к нему подлежат применению правила о входящих в него договорах (п. 3 ст. 421 ГК РФ)
Договор толлинга
37 Гражданского кодекса РФ. Согласно ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, который обязуется принять результат работы и оплатить его. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.
Работу могут выполнять несколько человек, можно привлечь субподрядчиков — это не запрещено (ст.
703 ГК РФ). Заказчика интересует результат. Согласно ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы, то заказчик
Что такое договор толлинга?
Выгода такого контракта налицо.
К примеру, производственная организация не имеет собственного оборудования или специалистов для осуществления какой-либо стадии процесса. В этом случае она договаривается о переработке с другой фирмой, которая специализируется на таких операциях.
В итоге заказчик получает готовый продукт. Торговое предприятие, в свою очередь, может отдать «на сторону» работы по изготовлению полуфабрикатов продуктов или их расфасовке.Переработчик также остается в плюсе.
Он получает гарантированную загрузку мощностей и вознаграждение, но ему не нужно заботиться о поиске потребителей для произведенной продукции, оплачивать рекламную кампанию и нести иные коммерческие расходы.
При заключении договора на переработку давальческого сырья компании должны руководствоваться правилами, предусмотренными для договора подряда (гл.37 ГК РФ). Помимо общих требований такого контракта
Давальческий договор подряда. Образец заполнения и бланк для скачивания 2021 года
Давальческий договор подряда (он же договор толлинга) относится к не упомянутым в законодательстве типам договоров. Регламентация давальческого договора проводится по аналогии с родственным ему договором подряда.
Предмет договора
Как и договор подряда, толлинг подразумевает соглашение, в силу которого исполнитель (подрядчик) принимает на себя обязательство выполнить определенный вид работы по поручению заказчика.
Особенностью давальческого договора является не сам предмет, а способ и условия его исполнения. Так, в силу договорных обстоятельств, исполнитель не только обязуется выполнить заказ, но и произвести продукцию из сырья либо материалов, предоставляемым заказчиком. В свою очередь, заказчик при давальческом подряде получает дополнительную функцию поставщика, то есть «давателя».
Регламентация
По своей юридической природе договор давальческого подряда (толлинга) можно отнести к категории непоименованных договоров, поскольку ни один нормативный акт не содержит в себе перечисления условия и особенностей толлинга.
Любая лакуна (пробел) в законодательстве подпадает под регулирование по аналогии. Наиболее близким (аналогичным) толлингу видом договора является договор подряда, хотя он и не охватывает все его индивидуальные признаки.
В известной степени договор давальческого подряда – это юридический нонсенс, в силу которого судебная практика оперирует определениями, не содержащимися в Гражданском кодексе РФ, такими как «давалец» в отношении заказчика и «переработчик» в отношении исполнителя.
Условия договора в соответствии с ГК
Обязательством подрядчика по давальческому договору, по аналогии со ст.703 ГК РФ, регламентирующей договор подряда, будет выполнение работы по указанию заказчика. Направление работ может быть разнообразным, а общим условием будет передача результатов работы заказчику.
Однако по стандартному договору подряда работа должна быть выполнена собственными силами подрядчика и с использованием его материалов и средств производства.
Регулирование давальческих договоров условиями договора подряда стало возможным в силу того, что требования ст.ст. 703, 704 ГК в части выполнения работ иждивением исполнителя не являются директивными, а оставляются на усмотрение сторон. Более того, статья 713 ГК регламентирует условия выполнения работ с использованием материалов и сырья, предоставленных заказчиком.
Исходя из вышеизложенного, можно считать, что толлинг вполне регламентируется главой 37 Гражданского кодекса РФ.
Выгоды соглашения
Заключая давальческий договор, заказчик избавляется от необходимости содержать или поддерживать собственное сырьеперерабатывающее производство, исключая таким образом производство из цепочки сырье-производство-реализация. Произведенное либо приобретенное сырье он передает исполнителю, обладающему производственными мощностями, выплачивает ему вознаграждение, получает готовый продукт и занимается его реализацией.
Подрядчик, в свою очередь, получает объем работ для своих производственных мощностей, не затрачивая средств и времени на поиск поставщиков сырья и последующих реализаторов готовой продукции.
Специфические условия давальческого договора
Договор давальческого подряда должен содержать в себе не только указание предмета договора, но и отношения сторон по передаче и использованию давальческого материала.
При этом, поскольку материал относится к категории вещей, обладающих только родовыми признаками, сам договор должен содержать в себе нотификации относительно:
- вида материала или сырья;
- технических характеристик, например маркировки сырья;
- количества, определяемого весом, метрами (погонными, квадратными либо кубическими), литрами и т.д.
Сроки договора обусловливаются реальными возможностями исполнителя по изготовлению из полученных материалов готовой продукции.
Полученный исполнителем материал в конечном итоге возвращается обратно к заказчику, но уже в переработанном виде; исполнитель не становится собственником материала. Поэтому договор давальческого подряда (толлинга) может содержать в себе условие возврата заказчику неиспользованной части материалов либо отходов материала.
Если же заказчик оставляет остатки или отходы исполнителю, то, как правило, использует это с целью зачета остатков в стоимость оплаты работы исполнителя.
Особое положение давальческих материалов
Как говорилось выше, переданные подрядчику давальческие материалы остаются в собственности заказчика. Поэтому на материалы (сырье) не могут распространяться никакие долговые обязательства подрядчика.
Соответственно, на них не может быть наложен арест по исполнительным производствам, они не могут быть включены в конкурсную массу при процедуре банкротства.
В силу этих причин договоры давальческого подряда становятся способами ухода от исполнения долговых обязательств. Для достижения этих целей, по взаимной договоренности контрагентов, заключаются фиктивные договоры толлинга, выводящие часть имущества должника из конкурсной массы.
Как правило, подобные договоры отличаются от обычных тем, что право собственности на давальческий материал по ним принадлежит сторонним компаниям.Подобная особенность была замечена и оценена судебными инстанциями.
В силу этой оценки в судебной практике уже имеются случаи, когда давальческое сырье, включенное в конкурсную массу, не исключалось из нее по заявлениям третьих лиц об освобождении имущества от ареста.
Прочие условия давальческого договора
Отдельного рассмотрения требуют вопросы ответственности подрядчика за сохранность материалов заказчика и о распределении между контрагентами договора рисков порчи либо уничтожения материалов.
В силу статьи 714 ГК ответственность за сохранность полученного от заказчика сырья несет подрядчик. Риск случайной гибели или порчи материалов лежит на заказчике.
Неустойка по давальческому договору
В силу специфичности договора толлинга неустойка не может быть рассчитана исходя из стоимости материалов или стоимости работ. В соответствии с Постановлением ФАС по Московской области от 18 марта 2014 года (н/д А40-51605/11-23-418) размер неустойки может быть рассчитан как согласованный процент исходя из общей стоимости работ по договору.
Нотифицируя в договоре давальческого подряда условия начисления неустойки, следует внимательно отнестись к определению сроков ее начисления. То есть отсутствие нотификации, регламентирующей начисление неустойки за день просрочки (например, 0,1 процента за день просрочки), приведет к тому, что неустойка будет выплачена единоразово за весь период в размере 0,1%.
Бланк давальческого договора подрядаОбразец давальческого договора подряда
Источник: //zakonius.ru/obrazec/davalcheskij-dogovor-podryada
Возмещаемые затраты по договору толлинга
В рассматриваемой нами ситуации работа выполняется иждивением заказчика за счет передачи им переработчику давальческого сырья с целью последующей переработки.
Таким образом, отношения из договора толлинга укладываются в предмет договора подряда, который регулируется правилами § 1 гл. 37 ГК РФ.
Специфика договора По условиям договора толлинга заказчик передает подрядчику конкретные давальческие материалы с указанием их вида и количества, учитывая, что они относятся к вещам, определяемым родовыми признаками, и не должны в связи с этим иметь индивидуально-определенные признаки. Подрядчик обязан в конкретные сроки переработать полученное сырье и изготовить из него готовую продукцию в соответствии с техническим заданием заказчика либо в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями.
В то же время плательщиком налога должен быть иностранный контрагент. Ведь именно он безвозмездно передал товар российской компании. И, как сказано в ст. 161 НК РФ, в такой ситуации налоговая база по НДС определяется как сумма дохода от реализации этих товаров, работ или услуг с учетом налога.
112
Внимание
А российская компания становится налоговым агентом, причем независимо от того, обязана ли она сама уплачивать НДС. Пример 2 Российское ЗАО «Байкал-МО» перерабатывает по договору толлинга сырье, поставляемое иностранной компанией, не имеющей в России постоянного представительства. Основной получаемый из сырья материал передается заказчику.
Все побочные результаты переработки — отходы производства безвозмездно остаются у российской компании. Такой порядок закреплен в договоре толлинга. В октябре 2009 года обществом было получено отходов на общую сумму 260 000 руб.
Толлинг и его учет (анищенко а.)
Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в состав конкурсной массы входит все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного производства.
Давальческие материалы, переданные подрядчику по договору подряда для переработки и получения из них готовой продукции, ему не принадлежат на праве собственности, поэтому конкурсные кредиторы в случае его банкротства не вправе претендовать на реализацию указанного имущества для удовлетворения своих требований.
Однако договор толлинга, равно как и иные договоры (аренды, поставки и т.п.), не может быть использован в обход закона для обеспечения противоправных интересов.
Договор на изготовление продукции из давальческого сырья
дата и место подписания
___(наименование юридического лица) (ФИО должность)___ в лице _________________, действующ__ на основании ___(устава, положения, доверенности)___, именуемое в дальнейшем”Заказчик”, с одной стороны, и ___(наименование юридического лица)___ в лице ___(ФИО должность) ___, действующ__ на основании ___(устава, положения, доверенности)___, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, с другой стороны, совместно именуемые”Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется изготовить по заданию Заказчика следующую продукцию: _____________ (далее – готовая продукция), передать ее Заказчику, а Заказчик обязуется принять готовую продукцию и оплатить ее.
1.2. Подрядчик выполняет работы по настоящему Договору своими силами с использованием собственного оборудования из сырья Заказчика.
1.2.1. Требования к качеству сырья: ___________________________.
1.2.2. Требования к качеству готовой продукции: _______________.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика задания составить смету работ и график работ и отправить на утверждение Заказчику с приложением расчета количества необходимого для выполнения работ сырья.
2.1.2. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика сырья по акту приема-передачи сырья (Приложение N _____) оформить приходный ордер по форме N М-4 с указанием того, что сырье поступило на давальческих условиях, приступить к изготовлению продукции и завершить изготовление не позднее _______ с момента его начала.
2.1.3. По окончании работ уведомить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи готовой продукции, подготовить к согласованной дате следующие документы: акт выполненных работ, счет, счет-фактуру, отчет о расходовании сырья, сертификат по качеству готовой продукции.
2.1.4. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи, передать Заказчику готовую продукцию по форме N МХ-18, утвержденной Постановлением Росстата от 09.08.1999 N 66, и документы, перечисленные в п. 2.1.3 настоящего Договора.
2.1.5. Предупредить Заказчика в срок ________ и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: – непригодности или несоответствия предоставленного Заказчиком сырья условиям настоящего Договора о качестве;
– не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности изделий либо создают невозможность завершения работы в срок.
2.1.6. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ и повышении стоимости работы Подрядчик обязан предупредить об этом Заказчика в срок __________.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Не позднее _______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику задание Заказчика.
2.2.2. Не позднее _______ с момента получения от Подрядчика сметы и графика работ утвердить указанные документы или предоставить мотивированные возражения по существу.2.2.3. Не позднее _______ с момента получения от Подрядчика расчета количества сырья предоставить Подрядчику соответственное количество сырья по накладной ТОРГ-12.
2.2.4. Оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.2.5. По получении уведомления Подрядчика о завершении работ согласовать с Подрядчиком дату приема-передачи готовой продукции.
2.2.6. Принять готовую продукцию не позднее даты, согласованной Сторонами.
2.2.7. В случае обнаружения недостатков готовой продукции сообщить об этом Подрядчику и согласовать с ним сроки и порядок исправления обнаруженных недостатков.
2.2.8. В случае получения уведомления Подрядчика, предусмотренного п. 2.1.5 настоящего Договора, направить Подрядчику свои указания не позднее _______ с момента получения уведомления.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена в согласованной Сторонами смете работ (Приложение N _____ к настоящему Договору).
3.2. Заказчик обязуется оплатить стоимость работ в следующем порядке: _________________ в следующие сроки: ________________.
4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Срок действия настоящего Договора: с момента его подписания Сторонами до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
4.2. Настоящий Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон.
4.2.1. Изменение условий договора оформляется Сторонами в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 – 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за __________ до даты предполагаемого расторжения.
5. ЭКСПЕРТИЗА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
5.1. При возникновении между Сторонами спора по поводу любых недостатков готовой продукции по требованию любой из Сторон назначается экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик (вариант: Стороны в равных долях). В случае если экспертизой установлено отсутствие вины Подрядчика, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика возмещения своих расходов, понесенных на экспертизу.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
6.1. Гарантийный срок по настоящему Договору установлен в течение _______ со дня подписания Заказчиком акта выполненных работ.
6.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Подрядчик несет ответственность за гибель/повреждение предоставленного Заказчиком сырья с момента подписания акта приема-передачи сырья (Приложение N _____).
7.2.
В случаях, если работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Договора и задания Заказчика, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают результат работ непригодным для использования в целях настоящего Договора, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
в) возмещения своих расходов на устранение недостатков.
Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить задание заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.
Если недостатки работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения задания или от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
7.3. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере __________ руб. за каждый день просрочки.
7.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся: _________________, Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по данному Договору, обязана в течение ______ известить другую Сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств.
8.3. Если эти обстоятельства будут продолжаться более _________________, то каждая из Сторон будет вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров.
9.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению в ____________ суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.2. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие Приложения:
10.2.1. Задание Заказчика (Приложение N _____).
10.2.2. Копии доверенностей уполномоченных представителей Заказчика (Приложение N _____).
10.2.3. Акт приема-передачи сырья и тары (Приложение N _____).
10.2.4. Копии сертификатов по качеству:
а) сырья, б) готовой продукции (Приложение N _____).
10.2.5. Приходный ордер по форме N М-4 (Приложение N _____).
10.2.6. Накладная по форме N МХ-18 (Приложение N _____).
10.2.7. Акт выполненных работ (Приложение N _____).
10.2.8. Отчет о расходовании сырья (Приложение N _____).
10.2.9. Смета работ (Приложение N _____).
10.2.10. График работ (Приложение N _____).
11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Источник: //www.xn----ctbbbejw6bbbwcle.xn--p1ai/index.php?doc=1024
Договор толлинга скачать
Ф.И.О, подпись) От Переработчика принял . (должность, Ф.И.О, подпись) Приложение N 2 к договору толлинга Акт приемки-передачи готовой продукции г. » » г.
Давалец (полное наименование юридического лица) Местонахождение: Переработчик (полное наименование юридического лица) Местонахождение: T T T ¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ Количество ¦ Стоимость ¦ ¦п/п¦ готовой продукции¦ (в )¦ затрат на производство¦ ¦ ¦ ¦ (единица измерения) ¦ ¦ + + + + + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L + + + От Переработчика сдал .
(должность, Ф.И.О, подпись) От Давальца принял . (должность, Ф.И.О, подпись) Приложение N 3 к договору толлинга Отчет об использовании давальческого сырья г. » » г.
Образец договора толлинга в формате doc, pdf, txt
Переработчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а при неисполнении Переработчиком в назначенный срок этого требования — отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Переработчика, а также потребовать возмещения убытков; 6.1.4. предъявлять Переработчику требования, связанные с ненадлежащим качеством готовой продукции; 6.2. Давалец обязан: 6.2.1. передать Переработчику сырье по акту приемки-передачи сырья в переработку; 6.2.2. в сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим договором, с участием Переработчика осмотреть и принять готовую продукцию, а при обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Переработчику; 6.2.3. оплатить работу Переработчика в порядке и в сроки, установленные разделом 4 настоящего договора. 6.3.
Контракт на переработку давальческого сырья (толлинг)
Давалец (полное наименование юридического лица) Местонахождение: Переработчик (полное наименование юридического лица) Местонахождение: T T T T T T ¬ ¦ ¦ ¦Количество ¦Наименова-¦Количество ¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полученного¦ние ¦готовой ¦неиспользо-¦ Количество ¦ ¦ ¦Наимено- ¦сырья ¦готовой ¦продукции ¦ванного ¦ отходов ¦ ¦ N ¦ вание ¦( )¦продукции ¦( ) ¦сырья ¦ ( ) ¦ ¦п/п¦получен- ¦ (единица ¦ ¦ (единица ¦( )¦ (единица ¦ ¦ ¦ ного ¦измерения) ¦ ¦ измерения) ¦(единица ¦ измерения) ¦ ¦ ¦ сырья ¦ ¦ ¦ ¦ измерения)+ T + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возврат-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ных ¦ + + + + + + + + + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L + + + + + + + / / (наименование должности лица, (подпись) (Ф.И.О) подписавшего отчет) М.П.
Заказчика. 3. Переработчик обязуется изготовить предусмотренную настоящим договором продукцию в срок до « » 20_г. 4. За выполнение работ, предусмотренных настоящим договором, Заказчик выплачивает Переработчику вознаграждение в размере рублей. Указанная сумма перечисляется на счет Переработчика до « » 20 _ г.
5. Внимание Передача сырья Переработчику и готовой продукции Заказчику осуществляется на основании следующих документов . В них указывается количество, стоимость сырья и передаваемой готовой продукции. 6.
Заказчик вывозит готовую продукцию самостоятельно путем . 7. Данный договор вступает в силу с момента подписания и действует до « » 20_ г. 8.Договор оформлен в двух экземплярах с одинаковой юридической силой, по одному для каждой из сторон.
Срок сдачи готовой продукции — » » г. 3.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон. 4. Стоимость работ и порядок расчетов 4.1.
Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы, которая утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора. 4.2.
Цена договора включает в себя компенсацию издержек Переработчика, которые он несет при выполнении работ, и непосредственно вознаграждение.
4.3. Стоимость работ является твердой. 4.4. Давалец оплачивает выполненные работы по переработке сырья не позднее дней с момента подписания акта приемки-передачи готовой продукции. 4.5. Оплата производится . (указать форму оплаты) 5. Экономия Переработчика 5.1.
Не позднее с момента получения от Заказчика сырья по акту приема-передачи (Приложение N ) оформить приходный ордер с указанием того, что сырье поступило на давальческих условиях, приступить к изготовлению продукции и завершить изготовление не позднее с момента его получения. 2.1.3.
По окончании работ уведомить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи готовой продукции, подготовить к согласованной дате следующие документы: акт выполненных работ, счет, счет-фактуру, отчет о расходовании предоставленного сырья, сертификат по качеству готовой продукции. 2.1.4.
В день, согласованный Сторонами для приема-передачи, передать Заказчику по накладной готовую продукцию и документы, перечисленные в п.
2.1.3 настоящего Договора. 2.1.5.
Договора, направить Подрядчику свои указания не позднее с момента получения уведомления. 2.2.9. Оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 3. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена в согласованной Сторонами смете работ (Приложение N к настоящему Договору).
и составляет ( ) рублей, в том числе НДС — % ( руб.). 3.2. Заказчик обязан оплатить выполненные работы Подрядчика в течение банковских дней с момента получения Заказчиком оригинала счета Подрядчика. 3.3.Оплата производится в рублях в следующем порядке: . 4. УПАКОВКА 4.1. Требования к упаковке поставляемого Заказчиком сырья: . 4.2. Требования к упаковке готовой продукции и отходов, предоставляемых Подрядчиком: . 5.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА 5.1.
Лучшие адвокаты Москвы помогут вам в решении ваших проблем тел.: +7 (499) 110-12-83, +7 (499) 110-36-45 Образец договора купли – продажи гаража в формате doc, pdf, txt Образец договора купли – продажи автотранспорта в формате doc, pdf, txt Наши преимущества Мы профессионалы Работаем быстро и качественно Приемлемая стоимость услуг Нам доверяют 95% выигранных дел МЫ НАХОДИМСЯ В ЮЗАО Г. МОСКВЫ,РЯДОМ СО СТ.М. «АКАДЕМИЧЕСКАЯ».УЛ.
Ф.И.О, должность) действующ на основании , именуемое в дальнейшем (устава, положения, доверенности) «Заказчик», с одной стороны, и в лице (наименование юридического лица) , действующ на основании , (Ф.И.
О, должность)(устава, положения, доверенности) именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,с другой стороны,совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.
Подрядчик обязуется изготовить по заданию Заказчика следующую продукцию: (далее — готовая продукция), передать ее Заказчику, а Заказчик обязуется принять готовую продукцию и оплатить ее. 1.2.
Подрядчик выполняет работы по настоящему Договору своими силами с использованием собственного оборудования из сырья Заказчика. 1.2.1. Требования к качеству сырья: . 1.3. Требования Заказчика к результату работ: 1.3.1. Норма выхода полученной продукции: . 1.3.2.
Источник: //pbcns.ru/dogovor-tollinga-skachat/
Скачать бесплатно образец договора толлинга в формате doc, pdf, txt – шаблон 2021
- Образцы договоров 2021
- Образец договора толлинга в формате doc, pdf, txt
Консультация юриста
БЕСПЛАТНО
Позвонить: +7 (499) 110-12-83
Образец договора толлинга – это шаблон, который содержит существенные условия договора, необходимые для его заключения между сторонами сделки. Сторонами договора толлинга являются Продавец Заказчик и Переработчик.
Толлинг является для многих представителей бизнеса непонятным словом. Между тем, договор толлинга является синонимом соглашения на переработку предоставляемого давальческого сырья. Подготовку такой сделки лучше всего доверить юристу. При написании ее условий специалист учтет не только правовые нормы, но и сделает поправку на нюансы бухгалтерского учета и налогообложения обоих сторон.
Тараскин Иван Сергеевич (11 лет стажа) Профессиональные направления: Юрист, составит образец договора толлинга в формате doc, pdf, txt в Москве Специалист высокого класса, более 10 лет занимается договорной работой. Знает все подвоные камни, нюансы, риски. Профессионально составит договор любой сложности. тел. +7 (499) 110-12-83
Сергеев Александр Геннадиевич (10 лет стажа) Профессиональные направления: Адвокат, составит образец договора толлинга в формате doc, pdf, txt в Москве Высоквалифицированный юрист, профессионально занимается составлением любых договоров. Проводит аудит договорной работы на предприятиях. Ведет договорную работу на аутсорсинге. тел. +7 (499) 110-36-45
Чужанов Кирилл Леонидович (стаж 8 лет) Профессиональные направления: Юрист составляет образец договора толлинга в формате doc, pdf, txt Первокласный юрист. Разбирается в тонкостях законодательства, знает подводные камни, что позволяет ему находить решения в сложных юридических вопросах. тел. +7 (499) 110-12-83
ДОГОВОР
толлинга
г. ________________________ «__»____________ 20_г.
«Заказчик» _____________________________________, в лице _________________, действующего на основании __________________________________, и
«Переработчик» _____________________________________, в лице _________________, действующего на основании __________________________________, подписали настоящий договор толлинга на таких условиях
1. Заказчик поручает, а Переработчик принимает на себя обязательства за вознаграждение изготовить из сырья Заказчика следующую продукцию ________________________________ (указывается номенклатура) в количестве ___________________.
2. Продукция, указанная в п. 1 данного договора, является собственностью Заказчика.
3. Переработчик обязуется изготовить предусмотренную настоящим договором продукцию в срок до «____»_____________ 20_г.
4. За выполнение работ, предусмотренных настоящим договором, Заказчик выплачивает Переработчику вознаграждение в размере ________ рублей. Указанная сумма перечисляется на счет Переработчика до «___»______________ 20 _ г.5. Передача сырья Переработчику и готовой продукции Заказчику осуществляется на основании следующих документов______________________________________________________________. В них указывается количество, стоимость сырья и передаваемой готовой продукции.
6. Заказчик вывозит готовую продукцию самостоятельно путем ____________________________.
7. Данный договор вступает в силу с момента подписания и действует до «__»__________ 20_ г.
8. Договор оформлен в двух экземплярах с одинаковой юридической силой, по одному для каждой из сторон.
Местонахождение, банковские реквизиты, подписи сторон
Юридическая помощь в Москве
Столичная юридическая служба «Социальные юристы» – это сформированная команда профессиональных юристов и адвокатов, обеспечивающая оперативный доступ граждан к юридическим услугам независимо от их социального статуса и материального положения, в том числе по общедоступным и сниженным ценам (для определенных категорий граждан предусмотрены значительные скидки).
Ключевые моменты нашей работы:
- Оказание юридических услуг независимо от социального статуса и материального положения
- Осуществление юридических услуг по сниженным ценам
- Подготовка необходимых документов в кратчайшие сроки
Нам удалось объединить квалифицированных юристов, которые имеют большой опыт работы в гражданских, административных и уголовных дел в судах общей юрисдикции, арбитражном судопроизводстве, обжаловании действий (бездействий) государственных органов. Благодаря этому формируется комплексный подход в консультации юриста для решения вашей проблемы.
Юридическая помощь и консультация юриста
Все сотрудники имеют юридическое образование и постоянно профессионально совершенствуются. «Ваша победа – наша профессия!» – это один из главных принципов нашей компании.
Мы не просто говорим, а тщательно работаем над каждым вопросом и нам очень важно, чтоб исход дела, за которое мы беремся, был для вас положительным. Лучшие адвокаты Москвы помогут вам в решении ваших проблем тел.
: +7 (499) 110-12-83, +7 (499) 110-36-45
Направления нашей деятельности
Наши преимущества
Мы профессионалы
Работаем быстро и качественно
Приемлемая стоимость услуг
Нам доверяют
95% выигранных дел
МЫ НАХОДИМСЯ В ЮЗАО Г. МОСКВЫ, РЯДОМ СО СТ.М. “АКАДЕМИЧЕСКАЯ”.
УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, Д.3, ОФ.111
ТЕЛ.: +7 (499) 110-12-83, +7 (499) 110-36-45 Прием в офисе ежедневно с 7:00 до 21:00, попредварительной записи
“Социальные юристы” всегда готовы прийти к вам на помощь.
Источник: //SocUristy.ru/dogovory/obrazets-dogovora-tollinga-v-formate-doc-pdf-txt/
