+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Договор на выполнение опытно-конструкторской работы

Содержание

Договор на выполнение цикла опытно-конструкторских работ

Договор на выполнение опытно-конструкторской работы
г. __________ “___”________ ____ г. _______________________________________________, именуем__ в дальнейшем (наименование или Ф.И.О.)”Заказчик”, в лице _______________________________________________________, (должность, Ф.И.О.

уполномоченного представителя)действующ___ на основании ________________________________________________, (документ, подтверждающий полномочия)с одной стороны, и _______________________________________________________, (наименование или Ф.И.О.

)именуем__ в дальнейшем “Исполнитель”, в лице ___________________________________________________________________________________________, действующ___ (должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)на основании _____________________________________________________________, (документ, подтверждающий полномочия)с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.

1. Исполнитель обязуется разработать обусловленный техническим заданием (Приложение N 1) Заказчика образец нового изделия, а именно: _____________________________ и конструкторскую документацию на него, изготовить его опытные образцы, а Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

1.2. Целью Договора является ___________________. Договор охватывает весь цикл проведения разработок и изготовления образцов.

1.3. Выполнение Договора разбито на отдельные этапы:

1.3.1. Разработка конструкторской документации.

1.3.2. Изготовление образцов.

1.4. Риск случайной невозможности исполнения Договора несет ________________________ (Заказчик/Исполнитель).

1.5. Право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении Договора, принадлежат Исполнителю (Договором может быть предусмотрено иное).

В этом случае Заказчик вправе использовать созданные таким образом изобретение, полезную модель или промышленный образец в целях, для достижения которых был заключен Договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения. При передаче Исполнителем права на получение патента или отчуждении самого патента другому лицу Заказчик сохраняет право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца на указанных условиях.

Права Исполнителя и Заказчика на другие результаты конструкторских разработок, которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, определяются в соответствии с правилами раздела 7 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.6. Сроки выполнения работы.

Начальный срок выполнения работ: _________________________.

Конечный срок выполнения работ: __________________________.

Сроки выполнения работ по этапам (промежуточные сроки) и продолжительность этапов определены Календарным планом (Приложение N 2).

1.7. Указанные начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в следующих случаях: ____________________________.

Порядок изменения сроков: _____________________________________________.

1.8. Указанные в п. 2 ст. 405 Гражданского кодекса Российской Федерациипоследствия просрочки исполнения наступают __________________________________________________________________________________________________________. (при нарушении конечного срока выполнения работ/иное условие) 1.9. Оборудование и материалы для выполнения работ по Договорупредоставляет ___________________________________. (Заказчик/Исполнитель)

2. ВЫПОЛНЕНИЕ И ПРИЕМКА РАБОТ

2.1. При выполнении опытно-конструкторских работ Исполнитель вправе привлекать к его исполнению третьих лиц только с письменного согласия Заказчика (Договором может быть предусмотрено иное).

К отношениям Исполнителя с третьими лицами применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике.

2.2. Если в ходе выполнения опытно-конструкторских работ обнаруживается возникшая не по вине Исполнителя невозможность или нецелесообразность продолжения работ, заказчик обязан оплатить понесенные Исполнителем затраты.

2.3. Стороны установили следующий порядок приемки готовых работ: _______________________________________________________________.

2.4. Результаты приемки, сдачи работ оформляются двусторонним Актом приемки работ (Приложение N 4).

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора, хода его исполнения и полученных результатов (Договором может быть предусмотрено иное).

3.2. Объем сведений, признаваемых конфиденциальными: ____________________________ (информация, составляющая коммерческую тайну).

3.3. Каждая из сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой стороны.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

4.1. Результатами выполнения работ являются _______________________ (описание результатов работ).

4.2. Стороны имеют право использовать результаты работ следующим образом: ____________________________ (пределы и условия).

4.3. Заказчик имеет право использовать переданные ему Исполнителем результаты работ, а Исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд (Договором может быть предусмотрено иное).

4.4. В случае неявки Заказчика за получением результата выполненной работы или иного уклонения заказчика от его приемки исполнитель в соответствии со ст.

327 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе, письменно предупредив заказчика, по истечении двух месяцев со дня такого предупреждения продать результат работы за разумную цену, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Исполнителю платежей, внести на депозит в порядке, предусмотренном ст. 87 “Основ законодательства Российской Федерации о нотариате”.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

5.1. Исполнитель обязан:

– выполнить работы в соответствии с согласованным с Заказчиком техническим заданием и передать Заказчику их результаты в предусмотренный Договором срок;

– на основании технического задания разработать и согласовать с Заказчиком календарный план выполнения работ;

– согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование;

– своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании;

– незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

– гарантировать Заказчику передачу полученных по Договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.

(Вариант для случаев, когда оборудование и материалы предоставляет Исполнитель:

5.2.

При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных Исполнителем, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора, Исполнитель имеет право требовать увеличения цены работ, а при отказе Заказчика выполнить это требование – расторжения Договора в соответствии со ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации.)

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик обязан:

– выдать исполнителю техническое задание (Приложение N 1) и согласовать с ним программу (технико-экономические параметры, или тематику работ);

– передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы информацию;

– принять результаты выполненных работ и оплатить их.

7. ЦЕНА РАБОТ

7.1. Цена подлежащих выполнению работ составляет ________ (__________) рублей.

Цена работы определена путем составления исполнителем сметы (Приложение N 3).

7.2. Цена включает компенсацию издержек исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.

7.3. Порядок оплаты работ: ____________________________________________.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за нарушение Договора, если не докажет, что такое нарушение произошло не по вине Исполнителя.

8.2. Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные им Заказчику,в пределах _______________________________________________________________. (стоимости работ, в которых выявлены недостатки/иное условие)

8.3. Упущенная выгода Заказчика подлежит возмещению в следующих случаях: ___________________________________________________________.

8.4. Исполнитель несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

8.5. Заказчик несет перед исполнителем ответственность за просрочку оплаты выполненных работ в размере ____% от цены работы за каждый день просрочки.

(Вариант для случаев, когда оборудование и материалы предоставляет Исполнитель:

8.6. Заказчик несет перед Исполнителем ответственность за просрочку предоставления оборудования и материалов в размере ____% от цены работы за каждый день просрочки.)

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Срок действия Договора устанавливается с “___”_______ ____ г. по “___”_______ ____ г.

9.2. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего Договора, соответствующие условия договора сохраняют свою силу.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Вопросы, не предусмотренные Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой Стороны. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ______________________________________________________________,

расчетный счет N ___________________ в ________________________ отделении

_________________________________ банка г. ______________________________

Исполнитель: ___________________________________________________________,

расчетный счет N _____________________ в ______________________ отделении

_______________________________ банка г. ________________________________

Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются следующие приложения:

1. Техническое задание (Приложение N 1).

2. Календарный план выполнения работ (Приложение N 2).

3. Смета цены работ (Приложение N 3).

4. Форма акта приемки работ (Приложение N 4).

Заказчик: Исполнитель: “___”________ ____ г. “___”________ ____ г. _________________________ __________________________ М.П. М.П.

Источник: //vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82

Договор оказания услуг опытно-конструкторские и технологические работы

Договор на выполнение опытно-конструкторской работы
опытно-конструкторские и технологические работы

г.

«» 2021 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1.

Исполнитель обязуется выполнить собственными силами либо с привлечением третьих лиц (по дополнительному согласованию с Заказчиком) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, опытно-конструкторские и/или технологические работы (далее – ОКР) по теме: на оборудовании научно-исследовательской лаборатории в составе , согласно предусмотренного календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью), сдать Заказчику результат опытно-конструкторских и/или технологических работ предусмотренный Техническим заданием, выписанным Заказчиком в срок, предусмотренный Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить ОКР.

1.2. Состав научно-исследовательской лаборатории должен быть согласован Исполнителем с Заказчиком до начала выполнения ОКР, путем составления единого списка используемого в проведении ОКР оборудования. Без согласования состава научно-исследовательской лаборатории настоящий договор считается незаключенным.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора устанавливается в размере рублей. НДС не облагается в соответствии с подпунктом 16 пункта 3 статьи 149 НК РФ. Цена этапа ОКР указывается в календарном плане.

2.2. Оплата ОКР производится поэтапно – после выполнения Исполнителем этапа ОКР, предусмотренном календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью) Заказчик оплачивает стоимость выполнения этапа ОКР на расчётный счёт Исполнителя в течение календарных дней после подписания Заказчиком Акта приёмки этапа ОКР.

2.3. Если в ходе проведения опытно-конструкторских работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителя, то Заказчик оплачивает Исполнителю понесенные им прямые затраты, подтвержденные согласованными с Заказчиком финансовыми документами Исполнителя.

3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Срок выполнения работ определяется календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору).

3.2. Исполнитель вправе, по согласованию с Заказчиком, досрочно сдать Заказчику результаты выполненной ОКР (этапа ОКР), а Заказчик вправе осуществить их приёмку. При этом досрочная сдача результатов работ (этапа) не является основанием для возникновения обязательств Заказчика досрочно оплатить результаты принятой работы.

3.3. Датой исполнения обязательств Исполнителя является дата подписания Заказчиком Акта приёмки ОКР.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Сдача-приёмка выполненной ОКР (этапа ОКР) осуществляется Сторонами в соответствии с ТЗ в порядке и сроки, установленные Договором.

4.2. При сдаче выполненной ОКР (этапа ОКР) Исполнитель представляет Заказчику документы, необходимые для государственного учёта результатов интеллектуальной деятельности, если таковые результаты получены в ходе выполнения ОКР (этапа ОКР).

4.3. По окончании этапа ОКР Исполнитель передает Заказчику по акту результаты этапа ОКР, указанные в ТЗ.

4.4. Первоначальный вариант ОКР передается Заказчику Исполнителем по акту предварительного приема-передачи, подписанного сторонами, за дней до окончания срока предусмотренного календарным планом.

Заказчик обязан рассмотреть предварительный вариант ОКР и известить Исполнителя либо об одобрении работы, либо о необходимости внесения поправок и доработок с указанием требуемых исправлений в определенные дополнительным соглашением сроки.

При получении одобрения Заказчика стороны составляют акт приема-передачи работы. В случае непринятия Заказчиком этапа ОКР, Заказчик предъявляет Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполнения ОКР (этапа ОКР).

В случае обнаружения факта отступления Исполнителем от условий Договора, Заказчиком в течение выше указанного срока составляется двусторонний акт с перечнем недостатков и сроками их устранения.

4.5. В случае необходимости Заказчик проверяет ход и качество выполнения работ, как Исполнителя, так и его соисполнителей, без вмешательства в их оперативно-хозяйственную деятельность.

4.6. В случае несоответствия результатов ОКР (этапа ОКР) условиям Договора, устранение недостатков производится Исполнителем за свой счёт. Результаты работ вновь предъявляются к сдаче Заказчику в порядке, установленном настоящим разделом.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязан:

  • принять и оплатить надлежаще выполненные результаты ОКР в соответствии с Договором.

5.2. Заказчик вправе:

  • проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий Договора;
  • в случае отступления Исполнителя от условий Договора и требований ТЗ назначить срок для приведения результата ОКР (этапа ОКР) в соответствие с условиями Договора и требованиями ТЗ;
  • инициировать расторжение Договора, если дальнейшее проведение ОКР (этапа ОКР) стало нецелесообразным.

5.3. Исполнитель обязан:

  • выполнить ОКР (этап ОКР) в соответствии с утверждённым Заказчиком ТЗ и передать Заказчику результаты;
  • согласовать с Заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам;
  • незамедлительно информировать Заказчика о невозможности получения ожидаемых результатов ОКР или о нецелесообразности выполнения ОКР;
  • гарантировать Заказчику передачу полученных по Договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц;
  • предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Договора, и обеспечивать надлежащие условия для осуществления контроля за выполнением ОКР;
  • проводить в процессе выполнения работ по Договору патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011 – 96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. и порядок проведения»;
  • обеспечить на дату завершения ОКР защиту используемых при выполнении ОКР авторских прав и прав патентообладателей;
  • уведомлять Заказчика в -дневный срок о каждом полученном при выполнении Договора результате ОКР (этапе ОКР) как объекте интеллектуальной собственности, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны;
  • информировать Заказчика о приостановлении ОКР в 3-дневный срок с соответствующими обоснованиями.

5.4. Исполнитель вправе:

  • приостановить работу по Договору в случае, если в ходе выполнения ОКР выяснится, что невозможно достигнуть результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, предварительно известив об этом Заказчика;
  • запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения ОКР информацию;
  • привлекать к исполнению настоящего Договора третьих лиц только с письменного согласия Заказчика, при этом условия Договора подлежат включению Исполнителем в договоры с соисполнителями;
  • невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения Договора (в отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции Заказчика);

6. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОКР

6.1. Все полученные при выполнении ОКР (этапа ОКР) результаты научно-технической деятельности (РНТД), включая созданные и (или) использованные при выполнении ОКР (этапа ОКР) объекты интеллектуальной собственности, подлежат отражению в отчетной документации.

6.2. Права на РНТД, полученные при выполнении ОКР (этапа ОКР), принадлежат Заказчику. Указанные права переходят к Заказчику с момента передачи РНТД Исполнителем Заказчику.

6.3. Право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также исключительное право на секрет производства (ноу-хау), программу для ЭВМ и базу данных, топологию интегральной микросхемы (далее – Объекты интеллектуальной собственности), созданные при выполнении работ по Договору, принадлежат Заказчику (ст.1373 ГК РФ).

6.4. Заказчик в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, вправе передать право пользования и (или) распоряжения принадлежащими ему результатами работ Исполнителю или третьему лицу.

6.5. Условия, содержащиеся в пунктах 6.2 – 6.4, не ограничены сроком действия Договора и сохраняют для Сторон юридическую силу до окончания срока действия всех охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, созданные по Договору.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором (этапа ОКР), Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Банка России на день уплаты неустойки от цены Договора за каждый день просрочки.

7.3. Уплата неустойки и возмещение ущерба не освобождают Стороны от выполнения принятых обязательств.

7.4. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за нарушение договоров на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ, если не докажет, что такое нарушение произошло не по вине исполнителя.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением, решаются Сторонами путём переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде не противоречащих законодательству Российской Федерации дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скреплённых печатями.

8.2. Неурегулированные путём переговоров споры, которые могут возникнуть при исполнении Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде, с обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию – дней.

8.3. Иной порядок рассмотрения споров устанавливается отдельным соглашением.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора). К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

9.2. О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение рабочих дней с момента их возникновения или прекращения. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательств по Договору, незамедлительно возобновляет их исполнение, предварительно уведомив другую Сторону.

9.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен Торгово-промышленной палатой РФ.

9.4. Факт прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в случае отсутствия уведомления от соответствующей Стороны может быть подтвержден документально уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.

9.5. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в п.9.2 и п.9.

3 Договора, то она не вправе ссылаться на возникновение обстоятельств непреодолимой силы в обоснование неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий Договора, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением условий Договора.

9.6. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более дней, любая из Сторон вправе инициировать расторжение Договора.

12. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель _________________

Заказчик _________________

Источник: //pravodoc.com/obrazcy-dokumentov/dogovory/okazanie-uslug/dogovor-okazaniya-uslug-opitno-konstruktorskie-i-tehnologicheskie-raboti/

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется разработать обусловленный техническим заданием заказчика образец нового изделия и конструкторскую документацию на него, изготовить его опытные образцы, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

1.2. Целью Договора является: ___________________. Договор охватывает весь цикл проведения разработок и изготовления образцов.

1.3. Выполнение Договора разбито на отдельные этапы:

1.3.1. Разработка конструкторской документации.

1.3.2. Изготовление образцов.

1.4. Риск случайной невозможности исполнения Договора несет заказчик (Договором может быть предусмотрено иное).

1.5. Право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении Договора, принадлежат исполнителю (Договором может быть предусмотрено иное).

В этом случае заказчик вправе использовать созданные таким образом изобретение, полезную модель или промышленный образец в целях, для достижения которых был заключен Договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения.

При передаче исполнителем права на получение патента или отчуждении самого патента другому лицу заказчик сохраняет право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца на указанных условиях.

Права исполнителя и заказчика на другие результаты конструкторских разработок, которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, определяются в соответствии с правилами раздела VII Гражданского кодекса РФ.

1.6. Сроки выполнения работы.
Начальный срок выполнения работ: _________________________.

Конечный срок выполнения работ: __________________________.

Сроки выполнения работ по этапам (промежуточные сроки) и продолжительность этапов определены календарным планом.

1.7. Указанные начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в следующих случаях: ____________________________.
Порядок изменения сроков: ________________.

1.8. Указанные в п. 2 ст. 405 Гражданского кодекса РФ последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы (Договором может быть предусмотрено иное).

1.9. Оборудование и материалы для выполнения работ по Договору предоставляет заказчик (или исполнитель).

Договор на опытно конструкторскую разработку

Договор на выполнение опытно-конструкторской работы

Договор на опытно конструкторскую разработку 1029 вузов, 2100 предметов. Для продолжения скачивания необходимо собрать картинку:

Договор на выполнение цикла опытно-конструкторских работ

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.2. Целью Договора является ___________________. Права Исполнителя и Заказчика на другие результаты конструкторских разработок, которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, определяются в соответствии с правилами раздела 7 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.6.

Договор на выполнение опытно-конструкторской работы

ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ № _____ г._________ «___» _________ ____ г. «___________» (г.

________) именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________, действующего на основании ___________, с одной стороны и «__________» именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.

Исполнитель обязуется выполнить и сдать Заказчику, а последний обязуется оплатить по результатам приемки опытно-конструкторскую работу по теме: Предусмотренная договором работа выполняется согласно ____________________.

2.1. Предусмотренная договором работа выполняется Исполнителем в полном соответствии с техническим заданием № ____________ от «___» _____________ ____ 2.2.

Государственный контракт на выполнение опытно-конструкторской работы

Скачать образец документа I.

Предмет государственного контракта II.

III. Права и обязанности Сторон а) привлекать по согласованию с Государственным заказчиком на контрактной основе к исполнению настоящего государственного контракта соисполнителей. В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции заказчика.

Портал Юристъ — Ваш успех в учебе и работе!

Портал «Юристъ» — Ваш успех в учебе и работе! Стороны договора о выполнении НИОКР.

Сторонами этого договора могут быть любые субъекты гражданского права.

Обычно ими являются производственные предприятия и другие коммерческие организации (на стороне заказчика), научно-исследовательские, конструкторские, технологические организации и вузы (на стороне исполнителя).

Договор с исполнителем может охватывать как весь цикл проведения исследований, разработки и изготовления производственных новшеств, так и отдельные виды исследований, разработки либо изготовления новшеств.

Договор на выполнение опытно-конструкторских и (или) технологических работ (образец)

+7 499 350 44 79 Договор на выполнение опытно-конструкторских (НИОКР) и (или) технологических работ — стандартное соглашение, в котором оговорены права и обязанности сторон.

Стороны данного договора стандартные — Заказчик и Исполнитель.

Скачать

  1. Федеральное законодательство
  2. Производственный календарь 2021
  3. Кадровое делопроизводство
  4. Рубрикатор
  5. Налоговый учет
  6. Образец договора дарения
  7. Бухгалтерский учет
  8. Региональное законодательство
  1. Cоглашение о разделе имущества супругов
  2. Формы документов
  3. Курсы, ставки, индекс
  4. Правила бух.
  5. План счетов
  6. Юридический словарь
  7. Сервисы

Выполнение научно-исследовательских работ

  1. Условия договора энергоснабжения
  2. Свобода договора
  3. Договор и порядок его заключения
  4. Государственный и муниципальный контракт

Данные виды обязательств объединяют: научно-исследовательские, опытно-конструкторские (НИОКР) и технологические работы.

Примерные формы договоров на выполнение НИР, НИОКР, соглашения (договора) о научном сотрудничестве и предварительных договоров на соисполнительство при выполнении НИР

Формы договоров на выполнение НИР и НИОКР по заказу НИУ ВШЭ следует запрашивать в Дирекции по корпоративным закупкам и торгам.

Спасибо за участие!

на выполнение цикла опытно-конструкторских работ г.

________________ «___»_________ ____ г.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Исполнитель обязуется разработать обусловленный техническим заданием заказчика образец нового изделия и конструкторскую документацию на него, изготовить его опытные образцы, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее. 1.2. Целью Договора является: ___________________. Договор охватывает весь цикл проведения разработок и изготовления образцов.

1.3. Выполнение Договора разбито на отдельные этапы: 1.3.1. Разработка конструкторской документации. 1.3.2. Изготовление образцов.

1.4. Риск случайной невозможности исполнения Договора несет заказчик (Договором может быть предусмотрено иное).

Источник: //pravo-38.ru/dogovor-na-opytno-konstruktorskuju-razrabotku-76633/

Договор на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ. Образец и бланк 2021 года

Договор на выполнение опытно-конструкторской работы
Договоры на выполнение опытно-конструкторских работ и технологических работ заключаются в рамках правовых отношений между организациями, гражданами и творческими коллективами в научной и исследовательской сфере.

Действие, форма и содержание договоров регламентируются гражданским законодательством РФ, защищающим интеллектуальную собственность.

Таким образом, договоры на выполнение опытно-конструкторских работ и технологических работ должны соответствовать требованиям патентного и авторского права.

Сходство и различие с договорами подряда

По сравнению с обычным договором подряда договоры на выполнение опытно-конструкторских работ и технологических работ имеют свою специфику. Результатом труда по таким контрактам являются пробные модели новых изделий или технологий.

Предметом договора является овеществленный результат изыскательских работ. Например, опытный экземпляр нового продукта, новые приемы труда и производственные процессы, проектно-конструкторская документация.

Участниками рассматриваемого договора являются заказчик и исполнитель. Принимать на себя ответственность по проведению таких наукоемких работ могут только лица, имеющие соответствующее образование и научные степени. Это могут быть граждане, но, как правило, в роли исполнителей выступают научные коллективы институтов, проектные и изыскательские бюро.

Отличие от обычного подрядного договора заключается в повышенном риске неполучения того результата, который изначально планировался заказчиком. Это связано с непредсказуемостью творческого процесса научных исследований, и в этом случае нет вины исполнителя.

Терминология в отношениях между заказчиком и исполнителем (подрядчиком) может быть применена такая же, как в договорах подряда. То есть существует генподрядчик и субподрядчик.

Например, роль генподрядчика берет на себя научно-исследовательский институт, который затем поручает работу по отдельным направлениям своим субподрядчикам в лице отдельных бюро, мастерских, лабораторий или научных сотрудников.

Разрешение заказчика для этого не требуется.

Предмет договора

Заказчик в своем техническом задании оговаривает, какой продукт он рассчитывает получить в результате конструкторских и технологических работ подрядчика. Это могут быть:

  1. передовые методы технологического процесса на производстве;
  2. новые приемы труда специалистов предприятия;
  3. неординарные конструкции, необычные машины и механизмы.

В то же время в процессе проведения таких работ возникает необходимость корректировок для получения оптимального результата.

Часто заказчик не обладает необходимыми знаниями, чтобы правильно поставить задачу исполнителю. В этом случае техническое задание формирует сам подрядчик, что будет наиболее приемлемым для достижения положительных результатов по созданию нового продукта.

Техзадание должно содержать желаемые характеристики создаваемого изделия, экономическое обоснование проекта, заявку на проектную документацию, последовательность приемки результатов труда.

Компетентный подход к этой проблеме предусматривает проведение ряда работ, начиная с научно-исследовательских работ и заканчивая изготовлением конечного продукта.

Обязательства сторон

Договор на выполнение опытно-конструкторских работ и технологических работ должен содержать в себе перечисление обязанностей обоих участников договора.

Так, подрядчик (исполнитель) принимает на себя обязанности:

  • выполнить конструкторские и технологические работы на основании полученного от заказчика технического задания, после чего передать созданный продукт заказчику по оговоренной в контракте процедуре. Нарушение сроков исполнения приведет к штрафным санкциям;
  • заранее уведомить заказчика о возможном использовании патентов и авторских свидетельств сторонних научных работников, что повлечет за собой дополнительные расходы;
  • соблюдать все параметры изысканий и технические характеристики изделий, оговоренные в контракте;
  • своевременно сообщать заказчику об отрицательных результатах научных разработок, которые могут привести к снижению качественных характеристик создаваемого изделия (технологии);
  • передать заказчику результаты своего труда с гарантией соблюдения авторских прав третьих лиц.

Заказчик принимает на себя следующие договорные обязательства:

  • вручить подрядчику оформленное техническое задание на проведение опытно-конструкторских и технологических работ;
  • при необходимости поручить проверку и доработку техзадания исполнителю, после чего согласовать внесенные изменения и все технико-экономические показатели проекта;
  • оперативно передавать подрядчику дополнительную информацию по заданию, появляющуюся в процессе выполнения работ;
  • оплатить работы после подписания акта приема-передачи результатов работ.

Передача результатов опытных работ

Процедура передачи наукоемкого продукта требует квалифицированного подхода, поэтому, как правило, приемка осуществляется уполномоченной комиссией заказчика.

Если заказчик не доволен результатами работы, он обязан в письменной форме дать мотивированный отказ от приемки продукта научного труда. В такой ситуации подрядчик возмещает заказчику только нанесенный реальный ущерб, и речь об упущенной выгоде может идти только, если это зафиксировано в тексте контракта.

Особые условия договора

Так как результаты изысканий могут значительно увеличить производительность труда и прибыль организации, конфиденциальность заказа является главным обязательством контракта.

В процессе проведения технологических изысканий и в оговоренное контрактом время после выполнения заказа исполнитель обязуется не передавать оригиналы или копии исследовательских материалов другим лицам.

В свою очередь, авторские права обладателей патентов строго охраняются законом. Покупатель новых разработок принимает обязательства неразглашения тайн и секретов, связанных с указанным продуктом интеллектуальной собственности. Только с согласия правообладателя запатентованные материалы могут быть переданы в филиалы покупателя или сторонние фирмы.

Срок исполнения

Временные рамки работ разделяются в контракте на сроки начала и окончания работ и поэтапные. Своевременное исполнение заданий по отдельным фазам гарантирует окончание исследований в договорные сроки, что имеет немаловажное значение для фирмы, заказавшей новый технологический продукт.

Отчетность по условиям договора

К существенным условиям сделки можно отнести также бухгалтерскую отчетность перед заказчиком о потраченных на разработки средствах. В установленные договорные периоды (месяц, квартал, год) бухгалтерия подрядчика направляет заказчику соответствующие выписки из бухгалтерских книг.

В стоимость заказа включается амортизация лабораторного оборудования, расходы на сырье, материалы, инструменты, энергоресурсы, используемые подрядчиком для его выполнения.

Ответственность за неисполнение соглашения

Так как речь идет о творческом процессе по созданию нового продукта, который не всегда поддается регламентации, то вина исполнителя должна быть доказана компетентной научной комиссией. То есть недоработки в образцах новой техники или упущения в проектно-технологической документации изучаются и квалифицируются специалистами в этой области исследований.

Заказчик имеет право требовать устранить недочеты, но уменьшить оплату труда персонала подрядчика не может. При необходимости исполнитель возмещает реальный ущерб, причем в сумме, не превышающей стоимость контракта. Упущенная заказчиком выгода оплате не подлежит. Заказчик может отказаться от просроченного заказа.

Но для того чтобы потребовать от исполнителя компенсации за несвоевременное выполнение изыскательских работ, он должен доказать, что задержка привела к утрате его интереса к продукту научного труда.

Бланк договора на выполнение опытно-конструкторских и технологических работОбразец договора на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ

Источник: //zakonius.ru/obrazec/dogovor-na-vypolnenie-opytno-konstruktorskih-i-tehnologicheskih-rabot

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.